Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






X. Информационная карта аукциона в электронной форме




 

№ пункта Наименование Информация
1. Наименование заказчика, контактная информация Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ликино-Дулёвский краеведческий музей» (МБУК ЛДКМ). Место нахождения: Российская Федерация, 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д.34. Почтовый адрес: Российская Федерация, 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д.34. Телефон: 8(4964)-14-07-24 Факс: 8(4964)-14-07-24 Контактное лицо: Козлова Елена Владимировна Адрес электронной почты: muzej.elena@mail.ru
Наименование уполномоченного органа, контактная информация Администрация муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево». Место нахождения: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, дом 3а Почтовый адрес: 142672, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, дом 3а Контактные лица: Лупанова Татьяна Петровна тел.: 8(4964)-141-684 Адрес электронной почты: ld-gorod@yandex.ru
Наименование специализированной организации, контактная информация нет
Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Аукцион в электронной форме
Официальный сайт, на котором размещена документация об электронном аукционе www.zakupki.gov.ru  
Сайт электронной торговой площадки https://www.sberbank-ast.ru.  
Наименование и описание объекта закупки и условий контракта   Объем, место и сроки выполнения работ.     Наименование работ: выполнение работ по капитальному ремонту помещений музея. Место выполнения работ: Московская область, Орехово - Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Советская, д.34. Полная характеристика объема выполняемых работ и описание объекта закупки отражено в технической части (техническое задание) – раздел XI документации об электронном аукционе. Описание условий контракта отражено в проекте Контракта – раздел XII документации об электронном аукционе. Качественные и иные характеристики и показатели определяющие соответствие выполняемых работ потребностям заказчика: в соответствии с условиями Контракта и технической частью (техническое задание) настоящей документации об электронном аукционе. Сроки выполнения работ: с момента заключения Контракта и по 31.12.2015г.
Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Российский рубль. Порядок применения официального курса в соответствии с п.3 ч.1 ст.50 Федерального закона № 44-ФЗ.
Начальная (максимальная) цена контракта 1 394 509, 84 (Один миллион триста девяносто четыре тысячи пятьсот девять рублей 84 копейки). Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы Исполнителя, в том числе расходы на материалы, транспортные услуги, страхование, услуги субподрядных организаций, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
Источник финансирования   Субсидии на иные цели МБУК «Ликино-Дулёвский краеведческий музей» из бюджета муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево» на 2015 год. КБК: 000000000000000225.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) осуществлено с применением проектно-сметного метода на основании локального сметного расчета. Данные, используемые в расчете НМЦК, приведены в разделе XIII документации об электронном аукционе.
Форма, сроки и порядок оплаты работ Безналичный расчет, оплата будет произведена по мере выполнения работ, после предоставления субсидии на иные цели МБУК «Ликино-Дулёвский краеведческий музей» из бюджета муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево» и предоставления счета, счета-фактуры, выставленных «Исполнителем», после подписания «Сторонами» сметного расчета, акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), но не более чем в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.
Требования к участникам закупки, установленные Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также заказчиком 1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, а именно: 2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации. 6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма. 7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгода приобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодой приобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица. 9. Участник закупки не является оффшорной компанией.  
Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также заказчиком Не устанавливаются
Преимущества     Ограничение участия в определении исполнителя, установленное в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ:     Не предоставляются.     Участниками данной закупки являются субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации.
Дата начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе Дата начала предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе: 12.10.2015 г.; Дата окончания предоставления разъяснений положений документации: 16.10.2015 г.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе «20» октября 2015 года в 21 ч. 00 мин. (время московское).  
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме   «22» октября 2015 года.    
Дата проведения аукциона в электронной форме «26» октября 2015 года Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.  
Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух частей. 1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать: 1.2. согласие участника такого аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы. 2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 2.1. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 13 настоящей Информационной карты или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 2 - 8 пункта 13 настоящей Информационной карты; 2.2. копии документов, подтверждающих соответствие работы требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работе и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром, используемым при выполнении работ; 2.3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 2.4. документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии с пунктом 15 настоящей Информационной карты, или копии этих документов; 2.5. документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов; 2.6. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным частью 2 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (при наличии таких требований), или копии этих документов в случае, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации. 2.7. Декларация о соответствии участника аукциона в электронной форме требованиям п.п. 1-3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; Декларация о принадлежности к социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01. 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.  
Обеспечение заявок на участие в аукционе в электронной форме Требуется
Размер обеспечения заявок на участие в аукционе в электронной форме Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 13 945, 10 руб., НДС не облагается.  
Размер, условия обеспечения исполнения контракта. Порядок предоставления и требования к такому обеспечению.   Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере: 5, 00% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 69 725, 49 руб., НДС не облагается. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде: 1. Безотзывной банковской гарантии выданной банком и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Банковская гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 2. Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечительных мер: Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта: Получатель Администрация муниципального образования «Городское поселение Ликино-Дулево» (л/с 05483004070) Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения контракта: (при выборе указанного способа): ИНН 5034023284, КПП 503401001, ОГРН 1055007120299, ОКТМО 46643113 р/с 40302810900003001248 Банк: Отделение 1 г. Москва, БИК 044583001. Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта № ____ от _______.
25. Возможность Заказчика изменить условия контракта   Предусмотрена, с соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта Контрактный управляющий: Козлова Елена Владимировна – директор МБУК «Ликино-Дулёвский краеведческий музей»  
Срок подписания контракта победителем аукциона или иным его участником, с которым заключается контракт. Условия признания победителя аукциона или данного участника уклонившимися от заключения контракта.   Контракт заключается не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. В случае если победитель аукциона в электронной форме не представил Заказчику подписанный контракт и обеспечение контракта в срок, указанный в извещении о проведении аукциона в электронной форме, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.  
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта Допускается в соответствии с ч.ч. 8-26 ст. 95 Федеральным законом № 44-ФЗ.

Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.