На руководящих должностях не менее 5 лет

Итого:

количество специалистов с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет – _____ человек.

количество специалистов с опытом работы более 5 лет – _____ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки: ____________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

1. Копия паспорта на ___ л. в ___ экз.
2. Копия диплома на ___ л. в ___ экз.
3. Копия трудовой книжки на ___ л. в ___ экз.

Должность

уполномоченного лица _______________ ____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ

по капитальному ремонту многоквартирных домов

Примерная форма договора подряда

на ведение строительного контроля

при проведении капитального ремонта

Договор N ______

на ведение строительного контроля при проведении капитального ремонта

___________________________________________________________________________

многоквартирного дома N _____ по ул. _________________________ в 20___ году

г. Няндома " ____" _____________ 20__ г.

Товарищество собственников жилья «Северная жемчужина», именуемое в дальнейшем ТСЖ «Северная жемчужина», в лице председателя Хандриковой Ирины Владимировны, действующей на основании решений внеочередного общего собрания собственников помещений № б/н от 15 июля 2014 года в многоквартирном доме по адресу: г.Няндома, ул.60 лет Октября, д.31 и устава ТСЖ «Северная жемчужина» (далее – Заказчик), с одной стороны, и _______________________________________________________________________________________

(полное наименование подрядной организации)

в лице ___________________________________________________________, действующего на основании __________________________________(далее – Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. " Заказчик" поручает, а " Подрядчик" принимает на себя обязанность по ведению строительного контроля при проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 31 по ул. 60 лет Октября в г.Няндома Архангельской обл. подрядной организацией " ______________________", юр. адрес: ________________________.

1.2.Основанием для заключения Договора является протокол открытого конкурса по отбору организации, осуществляющей строительный контроль №_____ от «___»____________2016г.

2. Сроки действия договора

2.1. Сроки выполнения работ по настоящему договору определяются сроками договора подряда при проведении капитального ремонта многоквартирного дома № 31 по ул. 60 лет Октября в г.Няндома Архангельской обл от ____________20____г.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Цена договора составляет 69 740 (шестьдесят девять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС, стоимость работ увеличению не подлежит. Включает в себя все предусмотренные действующим законодательством налоги, сборы и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством РФ, затраты, связанные с выполнением работ.

3.2. Авансовый платеж договором не предусмотрен.

3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком после подписания акта комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

- вести работы по настоящему договору при наличии действующего свидетельства о допуске к производству работ по строительному контролю, выданному СРО, в соответствии с действующим законодательством. При ведении строительного контроля руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 " О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"

4.2. К функциям строительного контроля в период проведения работ относятся:

- контроль соответствия выполняемых работ проектным решениям, технической и сметной документации;

- отслеживание своевременного и обоснованного внесения изменений в сметную документацию;

- контроль наличия и правильности ведения подрядной организацией исполнительной документации с еженедельной записью в журнале производства работ и утверждением представленной исполнительной документации;

- контроль за выполнением графиков производства работ;

- контроль за качеством и технологией выполнения работ и их соответствия установленным нормативам;

- проведение совместно с подрядной организацией и Заказчиком контрольных обмеров выполненных работ и составление соответствующих актов;

- освидетельствование скрытых работ и подписание соответствующих актов;

- проверка наличия у подрядной организации документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и оборудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний;

- контроль соблюдения подрядной организацией правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил может быть запрещено применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контроль за устранением дефектов при производстве работ по факту их выявления;

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и календарному плану строительства;

- оценка (совместно с подрядной организацией) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением подрядчиком требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

- приемка выполненных работ;

- участие в комиссии по приемке выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, с согласованием акта выполненных работ по форме КС-2.

4.3. Подрядчик обязан осуществлять строительный контроль в соответствии с календарным графиком выполнения подрядной организацией работ на объекте.

4.4. Результаты строительного контроля подтверждаются штампом лица, осуществлявшего строительный контроль, печатью и подписью Подрядчика на актах выполненных работ.

4.5. Заказчик вправе:

- требовать от Подрядчика надлежащего выполнения настоящего договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. В случае установления решением суда выявленных контролирующим органом завышенных объемов и стоимости выполненных работ, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере 30 % от суммы фактически нанесенного ущерба.

5.3. Кроме штрафных санкций Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику ненадлежащим исполнением договорных обязательств.

6. Срок действия договора и его прекращение

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами (с приложением печатей) и действует до исполнения сторонами своих обязательств по договору в полном объеме.

6.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в следующих случаях:

6.2.1. Если Подрядчик неоднократно (более двух раз) не исполняет функции строительного контроля, предусмотренные договором.

6.2.3. Если Подрядчик уклонился от участия в совместных технических совещаниях (более двух раз) или отсутствовал при проведении освидетельствования скрытых работ.

6.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. По всем фактам неисполнения функций строительного контроля Заказчик составляет соответствующий акт, который вместе с претензией направляет Подрядчику в трехдневный срок.

6.4. При принятии Заказчиком решения о расторжении Договора, в соответствии с пунктом 6.2., Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. При расторжении договора понесенные Подрядчиком затраты не компенсируются.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор составлен в трехподлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 2 экземпляра - Заказчику и 1 экземпляр - Подрядчику.

7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Архангельской области.

7.4. Стороны не вправе вносить изменения, дополнения в условия настоящего договора без письменного согласования таких изменений, дополнений с Управлением строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Няндомский муниципальный район». При отсутствии указанного согласования, любые изменения, дополнения и приложения к договору являются недействительными.

7.5. Все изменения и дополнения к договору оформляются путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

7.6. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней со дня таких изменений.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

БИК 041117601

КПП 291801001