Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Информационная карта






Данная Информационная карта является неотъемлемой частью Конкурсной документации.

Положения информационной карты
Предмет конкурса: Выполнение работ по подготовке проекта «Генеральный план городского поселения город Бологое Бологовского района Тверской области»
Заказчик: Администрация муниципального образования «Бологовский район» Тверской области 171070, Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д.13 тел\ факс (48238) 2-32-88
Руководитель Заказчика: Попков Вадим Борисович
Источник финансирования: - межбюджетные трансферты, перечисленные из бюджета муниципального образования городское поселение г. Бологое в бюджет муниципального образования «Бологовский район» - субсидия из областного бюджета на софинасирование расходов по подготовке генерального плана в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2013 год.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 6 000 000, 00 рублей (Шесть миллионов рублей) в том числе: - 5 364 000 рублей – субсидия из областного бюджета на софинасирование расходов по подготовке генерального плана в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области на 2013 г; - 636 000 рублей – межбюджетные трансферты, перечисленные из бюджета муниципального образования городское поселение г. Бологое
Срок выполнения работ: Начало выполнения работ – с момента подписания муниципального контракта. Окончание работ до 30.11.2013года
Подготовка и подача заявки на участие в конкурсе
Язык заявки на участие в конкурсе: Русский
Валюта заявки на участие в конкурсе: Рубль РФ
Преимущество участия в размещении заказа субъектов малого предпринимательства - не предусмотрено
Не допускается подача Заявки на выполнение части работ, входящих в лот.
Цена контракта включает: Все расходы, связанные с выполнением Контракта, в т.ч. стоимость материалов, командировочных, экспертных и транспортных затрат, все расходы по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.
Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения (за исключением случаев, предусмотренных настоящей конкурсной документацией).
Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.
Обеспечение Заявки: 5 % от цены контракта
Обеспечение исполнения контракта: Не требуется.
Изменение условий контракта: не предусмотрено.
Право заключения контракта с несколькими участниками: не предусмотрено
Адреса для запросов: По процедуре проведения конкурса: по адресу Уполномоченного органа. По предмету конкурса: по адресу Заказчика.
Адрес для представления конвертов с Заявками: 171080, г. Бологое, улица Кирова, д. 13, кааб. 305
Контактное лицо (по процедуре конкурса): Свисткова Марина Николаевна, тел. (48238) 2-32-06 Макарова Светлана Борисовна тел. (48238) 2-26-93
Контактные лица (по предмету конкурса): Гурьянова Татьяна Леонидовна, тел./факс: (48238) 2-24-85
Время, место и дата вскрытия конвертов с Заявками (окончательный срок подачи Заявки): 172530, Тверская обл., г. Бологое, ул. Кирова, д. 13 10 часов 00 минут по московскому времени, «15»июля 2013 года.
Дата рассмотрения заявок: 22.июля.2013 г.
Дата подведения итогов: 26._июля_.2013 г.
Срок подписания контракта: не менее 10 дней со дня размещения протокола оценки и сопоставления заявок.
Требования к Участникам размещения заказа
1) Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса; 2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; 4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 5) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
Перечень документов, подаваемых в конверте с заявкой на участие в конкурсе
1) Заявка участника размещения заказа (приложение № 1 форма 1.1., оригинал); 2) Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 форма 2.1., оригинал); 3) Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса – для юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия); выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса – для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса – для иностранных лиц; копия документа, удостоверяющего личность – для физического лица; 4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 5) Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц); 6) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой; 7) Документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе(платежное поручение подтверждающее данное перечисление или копия такого поручения), в случае если это предусмотрено конкурсной документацией; 8) Предложение по цене и условиям исполнения муниципального контракта (приложение № 1 форма 1.2., оригинал); 9) Опись представленных документов с указанием общего количества листов в конверте с Заявкой (оригинал). Примечание: «Анкета участника размещения заказа» и «Предложение по цене и условиям исполнения муниципального контракта» оформляются в 2 экземплярах (оригиналы), один из которых прошивается в комплект документов заявки на участие в конкурсе Кроме вышеперечисленных документов участник размещения заказа также вправе предоставить любые другие документы, подтверждающие соответствие его и предлагаемых им работ требованиям настоящей конкурсной документации, а также: - справку из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; - в случае наличия задолженности участник размещения заказа может предоставить бухгалтерский баланс (форма №1 и №2) за последний завершенный отчетный период.
Условия допуска Участников размещения заказа к конкурсу
1) Соответствие участника размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа, установленным настоящей конкурсной документации; 2) Предоставление всех документов, указанных в «перечне документов, подаваемых в конверте с заявкой на участие в конкурсе»; 3) Соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации и прилагаемым формам, в том числе, отсутствие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота); 4) Достоверность сведений в документах, представленных участником размещения заказа, об участнике размещения заказа или о работах, об услугах, соответственно на выполнение, оказание, которых размещается заказ; 5) Соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Закона; 6) Предоставление документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если это предусмотрено конкурсной документацией.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Оценка и сопоставление заявок производится в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта. При оценке заявок будет применяться следующая рейтинговая система:  
№ п/п Критерии оценки (наименование показателя) Максимальное количество баллов Значимость критерия, %
       
  Цена контракта    
  Сроки выполнения работ    
  Качество работ и квалификация участника конкурса: опыт работы по аналогичной проблематике: по количеству аналогичных проектов, утвержденных заказчиком за 2010-2012г.г.    
  ИТОГО:    

1. По критерию «Цена контракта» рейтинг, присуждаемый заявке, определяется по формуле:

 

 
 
Amax - Ai


Amax  
Rai= ____________ x 100, где

 

Rai рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax начальная (максимальная) цена контракта;

Ai предложение i-го участника конкурса по цене контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

 

2. По критерию «Сроки выполнения работ» (по количеству календарных дней)

 

 
 
Fmax - Fi


Fmax - Fmin
Rfi= ____________ x 100, где

 

Rfi рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Fmax максимальный срок в календарных днях с даты заключения муниципального контракта (215 дней);

Fmin минимальный срок в календарных днях с даты заключения муниципального контракта (160 дней);

Fi предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку в календарных днях с даты заключения муниципального контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Сроки выполнения работ», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

3. По критерию «Качество работ и к валификация участника конкурса»

Предметом оценки и показателем по данному критерию является предоставление заверенных копий муниципальных контрактов на разработку (подготовку) проектов генеральных планов и актов выполненных работ (актов сдачи-приемки работ) по представленным контрактам за период 2010-2012г. Более 10 исполненных контрактов – 100 баллов; от 5 до 10 – 25 баллов; менее 5 – 0 баллов.

Отсутствие сведений по какому-либо пункту перечисленных критериев оценивается 0 баллов.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.