На выполнение работ. Бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий»

г. Вологда «___» ____________ 2015 г.

Бюджетное учреждение по обеспечению содержания и эксплуатации недвижимого имущества Вологодской области «Управление по эксплуатации зданий», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и ______________ «___________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________ ___________ __.__., действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту кровли (далее - работы) согласно Техническому заданию (Приложение 1), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить в размере и сроки, указанные в настоящем контракте.

1.2. Наименование и описание объекта закупки, в том числе функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики работ (при необходимости), объем и содержание работ, а также показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых работ установленным Заказчиком требованиям содержатся в Техническом задании, являющемся приложением к контракту.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта составляет _______________ руб. (_____________________________ руб. ___ коп.), в т.ч. НДС ______________ руб. (_________________________ руб. _____ коп.)/НДС не облагается.

2.2. Цена контракта включает в себя:

- стоимость работ (в том числе стоимость используемых материалов и оборудования);

- иные затраты, связанные с исполнением контракта;

- налоги и другие обязательные платежи.

2.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, указанных в настоящем контракте.

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: ________________.

3.2. Место выполнения работ: _____________ (далее – Объект).

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Расчет за выполненные работы производится безналичным расчетом единовременно в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения Работ, устранения дефектов и недоделок на основании акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3 подписанных Заказчиком и Подрядчиком, при наличии счета, выставленного в соответствии с законодательством РФ

4.2. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим контрактом, он немедленно уведомляет об этом Подрядчика для внесения соответствующих изменений.

4.3. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания, оплате не подлежат.

4.4. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного лица, занимающегося частной практикой, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется своевременно принимать и оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Заказчик обязуется подготовить помещения для производства работ; Заказчик не предоставляет помещения для складирования строительных материалов и оборудования и не несет ответственности за их сохранность.

5.3. Заказчик обязуется при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом цене, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

5.5. Заказчик вправе требовать от подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с условиями контракта, запрашивать необходимые документы регламентирующие порядок выполнения работ по контракту, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.6. Подрядчик отвечает за повреждение или порчу находящихся в ремонтируемых помещениях полов, электропроводки, электроприборов, санитарно-технического оборудования.

5.7. Подрядчик обязуется начать и закончить работу в срок, определенный в п.3.1. контракта.

5.8. Перед производством соответствующих видов работ Подрядчик обязан предъявить Заказчику материал (оборудование) и документы (сертификаты), подтверждающие соответствие их Техническому заданию и письменно согласовать цвет применяемого материала с Заказчиком или с назначенным Заказчиком представителем. Соответствие материалов (комплектующих и оборудования) определяется по техническим и качественным характеристикам, указанным в документации завода изготовителя (ГОСТ, ТУ или иной технической документации) на материалы (комплектующие и оборудование). В случае применения несоответствующего материала и расцветки или несогласования материала и цвета материала Подрядчик производит работы заново за свой счет без увеличения цены контракта и без права продления предусмотренных контрактом сроков выполнения работ. Заказчик не возмещает любые расходы Подрядчику, связанные с применением материала (оборудования) не отвечающего требованиям Технического задания и технической документации. Использование бывших в употреблении материалов и оборудования запрещается.

5.9. Подрядчик обязан обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

5.10. Выполнение работ Подрядчиком производится в выходные и праздничные дни; в течение рабочей недели – в вечернее и ночное время. Выполнение работ в дневное время в рабочие дни возможно только по согласованию с Заказчиком.

5.11. Подрядчик самостоятельно обеспечивает надлежащую охрану материалов, инструментов и оборудования и другого имущества, находящегося на Объекте от начала работ и до приемки Заказчиком. Ответственность за сохранность материалов, инструмента и оборудования, используемых при выполнении работ до подписания акта приема-передачи работ на Объекте несет Подрядчик.

5.12. Во время проведения работ Подрядчик обязуется:

 ежедневно в конце рабочего дня осуществлять уборку строительного мусора, уборку территории, прилегающей к участку;

 обеспечивать чистоту выезжающего транспорта;

 при работах, связанных с появлением строительной пыли использовать соответствующее оборудование для ее улавливания;

 соблюдать пожарную безопасность на объекте;

 не допускать курение своих работников в непредназначенных для данных целей помещениях;

 контролировать трудовую дисциплину своих работников на объекте (не допускать до выполнения работ лиц в алкогольном/наркотическом опьянении).

В случае нарушения условий, указанных в данном пункте Заказчик вправе приостановить ход работ до полного их устранения, при этом срок окончания работ (п. 3.1) не изменяется.

5.13. По окончанию всех работ на объекте Подрядчик обязуется:

- передать Заказчику проектную документацию, которая требовалась для выполнения работ;

- произвести генеральную уборку объекта.

5.11. После сдачи объекта в эксплуатацию в течение 10 дней или в иные, согласованные с Заказчиком сроки, Подрядчик обязан вывезти за пределы объекта выполнения строительно-монтажных работ принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

5.12. Подрядчик гарантирует качество работ в течение срока, указанного в п.8.2. контракта, со дня приемки.

5.13. Подрядчик имеет право сдать работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

5.14. Подрядчик вправе привлечь иных лиц для выполнения работ по контракту.

5.15. Подрядчик обязуется своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также предоставить заказчику в сроки согласно раздела 7 настоящего контракта, результаты оказания услуг, предусмотренных контрактом.

5.16. В случае привлечения иных лиц к выполнению работ по контракту, Подрядчик обязан письменно в течение 2-х дней со дня привлечения субподрядчика уведомить Заказчика о привлечении такого иного лица. Подрядчик обязан в течение 2-х дней со дня привлечения субподрядчика предоставить Заказчику копию договора о привлечении иного лица к выполнению работ по контракту и копии документов (в том числе допуски СРО), подтверждающие право субподрядчика выполнять предусмотренным контрактом работы (подлежащих выполнению субподрядчиком), в случае если действующим законодательством РФ предъявляются требования к выполнению таких работ.

Договор, заключаемый между подрядчиком и субподрядчиком должен обязательно содержать сведения о видах и объемах работ, подлежащих выполнению субподрядчиком.

5.17. Подрядчик несет полную ответственность за все действия (бездействие) привлекаемых им субподрядчиков.

5.18. Подрядчик, в соответствии со ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, организует и координирует работы по капитальному ремонту объекта, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе выполнения работ и несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации. Подрядчик вправе выполнять определенные виды работ, предусмотренные контрактом, самостоятельно, при наличии выданной саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ, и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц (Субподрядчиков).

6. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

6.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет общий журнал работ на русском языке. Форма журнала должна быть согласована с Заказчиком и соответствовать образцу общего журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика.

6.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку в журнале производства работ.

7. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Представитель Подрядчика письменно сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки работ заблаговременно, но не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до начала проведения этой приемки.

7.2. Приемка выполненных работ, а также подписание акта о приемке выполненных работ осуществляется Заказчиком не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Подрядчика.

7.3. В процессе приемки Заказчиком проверяется соответствие выполненных работ по объектам условиям контракта, требованиям строительных норм и правил и иных нормативных правовых актов в области проектирования и строительства.

7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по объектам Заказчиком и Подрядчиком составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

7.5. Приемка Заказчиком выполненных по настоящему контракту работ производится с участием уполномоченных лиц Заказчика и Подрядчика в порядке, определенном настоящим контрактом. Приемка Заказчиком выполненных по настоящему контракту работ производится комиссионно с участием уполномоченного лица Подрядчика при нарушении одной из Сторон либо обеими Сторонами контрактных обязательств.

7.6. До подписания акта о приемке выполненных работ обеими сторонами Подрядчик передает исполнительную документацию: сертификаты пожарной и гигиенической безопасности, копии счетов и счетов-фактур (по требованию Заказчика) на применяемые материалы; исполнительные схемы; графические материалы, поясняющие конструктивные решения; акты на скрытые работы.

7.7. До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения результатов работ.

7.8. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах, некачественно выполненных работ или выполнения работ с браком, отступление от СП, ТУ, СНиП, ГОСТ, СанПин, других нормативно правовых актов РФ в области строительства и ремонта сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и необходимых доработок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в срок установленный Заказчиком, своими силами, без увеличения цены контракта и без права продления предусмотренных контрактом сроков выполнения работ переделать работы.

В случае отказа Подрядчика подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания по любой причине (отсутствие ответственного лица на строительной площадке, отсутствие Подрядчика по указанному им месту нахождения и др.) акт составляется в отсутствии Подрядчика. При этом Заказчик в праве для устранения недостатков выполненных работ, исправления некачественно выполненных подрядчиком работ привлечь в порядке, установленном законодательством РФ о размещении государственных заказов, другую организацию с последующей оплатой понесенных расходов за счет средств подрядчика (в том числе предусмотренных для выплаты ему по контракту).

7.9. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе Подрядчика при их сдаче-приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте были оговорены указанные недостатки либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.

7.10. Заказчик, принявший работу Подрядчика без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли и должны были быть установлены при обычных условиях приемки работ по настоящему контракту (явные недостатки).

7.11. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок после их обнаружения.

7.12. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего контракта должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик. Если экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, то расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами контракта – обе стороны поровну.

7.13. При обоснованности претензий Заказчика Подрядчик обязан за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки устранить недоделки и недостатки работ и сдать результат устранения недостатков в порядке, определенном для сдачи работ.

7.14. После надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности объекта к сдаче и при уклонении Заказчика от принятия выполненной по настоящему контракту работы и если такое уклонение повлекло за собой просрочку Подрядчиком сдачи произведенной по контракту работы, риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненной работы признается перешедшим к Заказчику с момента, когда сдача-приемка работы по условиям настоящего контракта должна была состояться.

7.15. Подрядчик не производит устранение недостатков в следующих случаях:

- после истечения гарантийного срока;

- в случае преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков в работе по истечении гарантийных сроков, если в течение установленного срока службы были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

7.16. После приемки выполненных работ, устранения дефектов и недоделок сторонами подписываются акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3.

8. ГАРАНТИИ

8.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

8.2. Срок предоставления гарантии качества на выполняемые по настоящему контракту работы составляет _____ месяцев со дня подписания Сторонами акта выполненных работ. Срок предоставления гарантии качества на материалы – в соответствие со сроками, установленными заводом - производителем.

Указанные гарантии не распространяются на случаи неправильной эксплуатации объекта или его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки работ, Подрядчик обязан устранить их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Течение гарантийного срока прерывается на все время на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

8.4. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранения выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ____ % цены Контракта, что составляет _____________ руб.*

* Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и составляет:

а) 2, 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1, 5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0, 5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0, 03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере ____ %, что составляет _____________ руб.*

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 и составляет:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0, 5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием форс-мажерных обстоятельств (действия непреодолимой силы), то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: природных стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.д.), действия внешних объективных факторов (военные действия, эпидемия, иные события, не подлежащие разумному контролю Сторон), на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение контракта.

В случае если Сторона, выполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства форс-мажора не известит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 10-дневный срок, такая Сторона теряет право ссылаться на указанные обстоятельства как форс-мажорные.

10.2. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

11. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.3. В случаях расторжения Контракта по соглашению Сторон Контракт прекращает свое действие со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении заключенного между ними Контракта.

11.4. Последствия расторжения Контракта определяются взаимным соглашением его Сторон или судом по требованию любой из Сторон.

11.5. Урегулирование вопроса возмещения расходов/платежей Подрядчику/Заказчику оформляется соглашением о расторжении.

11.6. Расчеты между сторонами за выполненные до расторжения контракта работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий контракта.

11.7. В случае досрочного расторжения контракта по основаниям, предусмотренным законом или контрактом, Подрядчик обязан передать в течение 10 календарных дней по акту Заказчику строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, и исполнительную документацию по Объекту. Покидая площадку, Подрядчик обязан обеспечить сохранность и безопасность Объекта.

11.8. После подписания соглашения о расторжении и выплаты согласованного возмещения ни одна из сторон не имеет права на любые прямые и косвенные требования, включая возмещение ущербов и убытков.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. Обеспечение исполнения контракта установлено в документации об электронном аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

12.2. Подрядчик предоставил Заказчику обеспечение исполнения контракта в размере ____________ рублей, что составляет ___ % от начальной (максимальной) цены контракта. Форма обеспечения исполнения контракта определена Подрядчиком самостоятельно.

12.3. Заказчик обязуется вернуть Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применена Подрядчиком) в течение 30 календарных дней с даты окончательной приемки выполненных работ.

12.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

13.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена письмами и др. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (десять) рабочих дней.

13.2. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны могут передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Вологодской области.

14. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

14.1. Официальным языком Контракта является русский язык. Вся относящаяся к контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должна быть написана на русском языке.

15. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН

15.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон контракта, они будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. При исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случая, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 95 Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

16.2. При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

16.3. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.4. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

16.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

16.6. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Обязательства Сторон по контракту прекращаются их надлежащим исполнением.

Приложения к контракту:

1. Приложение №1 – Техническое задание.